時間：2022-11-04 11:05:05
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇工程合同協議書，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
本協議書于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下簡稱“業主”）為一方與＿＿＿（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。
茲為以下事項達成本協議：
l本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。
2下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解：
（a）中標函；
（b）上述投標書；
（c）合同條件；
（d）規范；
（e）圖紙；
（f）工程量清單。
3考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。
4業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。
特立此據。本協議書于上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。
在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：
或
在＿＿在場的情況下，由上述簽字蓋章并遞交。
理單位”）為另一方共同訂立。
鑒于業主已委托監理單位為＿＿＿＿工程提供監理服務并已接受了監理單位就此提出的
項目建議書，為明確雙方在合同期間的義務、責任、權力和利益．茲就以下事項達成協議:
一、本協議書中的詞句和用語與“公路工程施工監理合同”中通用條件所規定的定義相同。
二、下列文件是本協議書的組成部分，應作為協議書的有效內容予以遵守和執行。
1.公路工程施工監理中標函或委托函
2.公路工程施工監理合同通用條件
3.公路工程施工監理合同專用條件
4.《公路工程施工監理規范》（JTJ 077-95）
5.公路工程施工監理招、投標文件
6.雙方簽認的補充或修正文件
7.其它文件
8.附件：
附件A——監理服務的形式、范圍與內容
附件B——業主提供的監理工作條件
附件C——監理服務的費用與支付
其它附件
三、業主在此同意按照本監理合同規定的期限和方式，向監理單位支付根據監理合同
規定應支付的費用和提供監理工作條件。
四、監理單位基于業主的上述保證，在此向業主承諾按照本監理合同的規定履行監理
服務。
五、本協議書經雙方簽字蓋章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿ 日生效，至＿＿＿年
＿＿＿月＿＿＿日終止，在按照監理合同的規定結清監理服務費用后自然失效。
六、本協議書正本一式兩雙方各執一份，具有同等法律效力。協議書副本＿＿＿
份．雙方各執＿＿＿份。
業主：＿＿＿＿＿（蓋章）＿＿＿＿＿＿監理單位：＿＿＿＿＿（蓋章）
法定代表人：
（簽字）
法定代表人：
（簽字）
單位地址：
單位地址：
郵編：
郵編
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行；
帳號：
承 包 人：________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協議。
一、 工程概況
1、工程名稱：________
2．工程地址：________
3．建筑面積：________
4．結構類型：底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。
5．設計單位：________
6．監理單位： ________
二．工程內容及承包范圍
1． 外墻面磚改為外墻漆
2． 客廳推拉門取消
3． 本工程為滿七層，結構找坡
4． 樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5． 外墻40 X 40 深灰色柵格取消
6． 廚房與陽臺之間門帶窗（MC-2324）取消，陽臺改為封閉式廚房。
7． 其余均按原圖施工
三．合同工期（本協議中所列日期均為日歷天數記）
1．開、竣工日期
1．1開工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；總工期____天（含法定節假日）以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四．付款方式
本工程按建筑面積一次性包干，____元/平方米；在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協商價計算；本工程為墊款主體二層，二層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%，滯留3%作保質、保修金，等到保質、保修期到后一次性付清。
五．合同生效與終止、爭議處理
1． 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后，本合同即告終止。
2． 本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3． 本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。
4． 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5． 本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行賬號 銀行賬號：
簽定合同代表： 簽定合同代表：
承包單位：_______有限公司（以下簡稱乙方）
經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將公司xx防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一 、總則
1、 工程名稱：公司梅林生產、生活基地2#、3#樓
2、 工程地點：上梅林深華石料公司大院內
3、 工程內容： 根據公司xx工程施工聯系單和設計變更通知單要求，廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜（找平層上作基層處理）。
二、承包方式： 乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價： 廚衛間聚合物防水每平米_______元；屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。
四、質量標準： 乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優良標準，嚴格參照廣東省防水工程新規范標準dbj15-19-97和深圳市現行有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任：
1、 甲方責任：
（1）應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
2、 乙方責任：
（1）聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及深圳市建設局頒發的準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送市"建科院"檢驗合格后使用。
（2）配合市建公司梅林生活基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（3）應遵守施工現場的各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
（4）應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修三年。
六、付款方式： 本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質量問題，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。
發包人名稱：_________
承包人名稱：_________
合同編號：_________
─────────────────────────────────
│ │
│ │
│ │
│ │
│（貼印花稅票處） │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
─────────────────────────────────
根據京國土房管房字［2001］767號文規定，本合同文本（乙種本）適用于在本市行政區域內工程造價在150萬元以下（含150萬）的，已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構筑物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝；按傳統作法的文物古建筑的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修范圍的內容及家庭居室裝修工程除外。
第一部分 協議書
發包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
資金來源：_________
工程內容及性質：_________
工程立項批準文號：_________
群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表（附件一）
二、工程承包范圍及方式
承包范圍：_________
承包方式：_________
三、合同工期
開工日期：_________ 竣工日期：_________
合同工期總日歷天數：_________天。
四、質量標準
工程質量標準：_________
五、合同價 ￥_________元
金額大寫：_________元（人民幣）
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括：
（ ）本合同協議書
（ ）中標通知書
（ ）投標書及其附件
（ ）本合同合同條款
（ ）標準、規范及有關技術文件
（ ）圖紙及作法說明
（ ）工程量清單
（ ）工程報價單或預算書
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_________月_________日
合同訂立地點：_________
雙方約定本合同自_________生效。
第二部 分合同條款
一、詞語定義及合同文件
第1條 詞語定義
下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外，應具有本條所賦予的定義：
1．1 合同條款：指發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款。
1．2 發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1．3 承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1．4 項目經理：指承包人在合同條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1．5 設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1．6 監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1．7 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同條款中約定。
1．8 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1．9 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
1．10 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1．11 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1．12 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。
1．13 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1．14 竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1．15 圖紙及作法說明：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明（包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應文字說明）。
1．16 施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1．17 書面形式；指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。
1．18 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1．19 索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。
1．20 不可抗力：指不能預見，不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。
1．21 小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
第2條 合同文件及解釋順序
2．1 本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
（ ）本合同協議書
（ ）中標通知書
（ ）投標書及其附件
（ ）本合同合同條款
（ ）標準、規范及有關技術文件
（ ）圖紙及作法說明
（ ）工程量清單
償還協議書范文一
還款人： 區人民政府(以下稱甲方)
債權人：(以下稱乙方)
為盡快償還我區“兩基”工程所借款項，在平等自愿的基礎上，經協商，甲、乙雙方達成本協議：
一、乙方出借用于我區___________“兩基”工程借款合計人民幣___________元。截至2005年12月31日已償還的本金__________元，已償還利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合計欠____________元。
二、上述欠款、利息數額，由欣新會計師事務所有限公司審計得出，雙方對該審計結果予以確認。
三、減去2005年12月31日后償還的數額，截至訂立本協議之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合計欠_______________元，即為 區人民政府還款數額。
四、甲方還款期為5年，從______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照總債務的比例償還。
五、在還款期內如因不可抗力事件(重大自然災害、戰爭等)導致本區財政收支嚴重失衡的，還款期限可以適當延長。但不能超過合理期限。
六、自本協議訂立之日起，乙方與原借款人的債權債務(合同)關系消滅。
本協議一式四份，甲、乙方、 區教育和科技局、 區“兩基”欠債清核辦各執一份，自訂立之日起生效。
甲方： 區人民政府乙方：
法定代表人： 法定代表人：
本協議訂立于 年 月 日
償還協議書范文二
墊資人：李金奎，男，生于1965年2月10日，廣元市人，住址：廣元市利州區袁家壩辦事處聯合村3組86號。身份證號：510802196502101877 電話：139081257269 (以下簡稱甲方)
廣元市大順建筑勞務有限公司法定代表人：李成軍電話：13980165360 委托人：張正榮電話：15892250703 (以下簡稱乙方)
乙方于2012年9月26日承包了廣元市銳鋒礦業有限公司燕子煤礦主井基礎設施工程，該工程現已施工完畢，由于乙方在施工過程中周轉資金緊張，且在承接該工程時甲方已為該工程墊資施工工程款肆拾貳萬元(420000.00元)，由于建設方(銳鋒礦業有限公司)撥付工程款不及時、不到位，故乙方雖已將該工程施工完畢，但建設方至今未全額支付工程款，導致乙方無力償還甲方墊資(420000.00元)，為此，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：
一、乙方已完成工程量總價款1675825.00元(壹佰陸拾柒伍仟捌佰貳拾伍元，已收取約76萬元，實際下欠915294元)，乙方將通過訴訟程序依法予以追收。
二、待乙方通過訴訟并經法院判決且依法申請執行后，乙方即行償還給甲方墊資(420000.00元)肆拾貳萬元。如乙方未能通過法院執行收回該欠款，乙方將按實際執行收回的金額按比例分別償還給甲方。
三、本協議經甲、乙雙方協商簽訂，雙方秘須嚴格遵照執行。
四、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份。
五、本協議經甲、乙雙方簽字蓋章生效后，即具法律效力。
甲方：乙方：
十二月八日
償還協議書范文三
一、共同償還人：，身份證號共同償還人：，身份證號
二、借款機構名稱：石阡農村信用合作社城南分社。
三、貸款賬號：2709010501123310908451
四、貸款金額：貳拾萬元整(￥200000.00元)。
五、貸款日期：2014年8月21日，到期日期：2017年8月21日
六、借款方式：以吳有云的名義向石阡農村信用合作社城南分社貸款。
七、結息方式：按年結息，由兩人共同承擔;還本方式：按期還本，由兩人共同承擔。
八、見證人：、、、
九、本合同一式四份，采用公平自愿的原則，如任何一方違約所產生的法律后果及經濟損失由違約方自行承擔，本合同自簽字之日起生效。
附：共同借款借據
共同償還人簽字：
年8月21日
償還協議書相關文章：
1.個人分期還款協議書
2.個人分期還款協議書范本
3.欠款協議范本
4.借款分期還款協議書
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協議書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
￥： 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單 9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
1、對發包方主要應了解兩方面內容：①主體資格，即建設相關手續是否齊全。例：建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內容有：①資質情況;②施工能力;③社會信譽;④財務情況。
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同.
上述內容是體現履約能力的指標，應認真的分析和判斷。
二、合同價款應注意：
1、《協議書》第5條“合同價款”的填寫，應依據建設部第107號令第11條規定，招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程合同價款由發包人承包人依據工程預算在協議書內約定。”
2、合同價款是雙方共同約定的條款，要求第一要協議，第二要確定。
暫定價、暫估價、概算價、都不能作為合同價款，約而不定的造價不能作為合同價款。
三、發包人工作與承包人工作條款應注意：
1、雙方各自工作的具體時間要填寫準確。
XX年2月20日，袁某與某房地產開發公司簽訂了一份《購房預訂協議書》，約定購買該公司開發的一棟30層住宅樓的住房一套，開發商在協議書中承諾，XX年5月底之前與袁某簽訂正式售房合同，XX年12月31日將房屋交付袁某使用。雙方還約定，袁某于簽協議時交付定金5萬元，其余
購房款分期支付。袁某依約于簽協議的當天即2月20日交付了定金5萬元。但開發商并沒有履行其在協議書中承諾的于XX年5月底之前與袁某簽訂正式售房合同的約定，雖經袁某多次催促，但因開發商始終未取得商品房預售許可證明，開發商實際上無法與袁某簽訂正式售房合同。同時，袁某在前往工地了解情況時發現，工程僅進行到地下基礎設施，且工地施工標牌注明該工程的竣工日期為XX年8月20日，袁某由此認定，開發商承諾的XX年12月31日交房亦不可能兌現。袁某遂向開發商提出解除合同、雙倍返還定金的要求。開發商不同意，袁某無奈訴至法院。
律師解答：
律師導購網、廣東南國德賽律師事務所林小冰律師對此分析表示，開發商在應訴時辯稱，依據最高人民《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定為無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定是無效。”其公司直到法庭審理結束都沒有取得商品房預售許可證明，因此應認定協議無效，只需退還袁某5萬元即可。
但我們要看到的是，雙方簽訂的是《購房預訂協議書》而不是商品房買賣合同，最高人民《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條是針對商品房預售合同規定的，并不適用《購房預訂協議書》，協議書應認定為有效，適用最高人民《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條“出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規定處理。”
開發商未能在XX年5月底以前與袁某簽訂正式售房合同，構成違約，應適用《合同法》第115條“當事人可以按照《擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。”開發商應雙倍返還定金即10萬元。
2001年，被告（大酒店）公開招標裝修工程，包括原告（裝飾工程公司的數家公司）參與投標，原告的投標書上報價一欄寫明“裝修款不超過160萬元”。原告中標后，雙方簽訂了工程承包合同書，約定：原告對被告的酒店裝修工程實施總承包，該工程應于2002年9月底完成。合同第三條為：“裝修款暫定為160萬元，預算由甲方提出后經乙方同意，并經XX銀行審核，不再更改。”
合同簽訂后，被告向原告支付了50萬預付款，原告開始施工。數月后，原告提出一些裝修項目變化、材料漲價，工程造價應提高至320萬元。被告拒絕。雙方產生爭議，原告中止了工程。后雙方達成協議：裝修款定為240萬元，并請銀行進行了審核，三方在價款協議書上均已簽字。
2002年10月底，工程結束，被告于驗收后接受并開業，但一直拒付190萬元工程款。雙方無法達成共識，原告便于2003年3月訴至法院，請求被告支付工程款庭審情況：
被告的答辯理由是：裝修款實際超出原投標書和合同規定的160萬元；該酒店為國有企業，應經審計部門對工程款審計。審計部門對工程進行了審計，結論為：未發現違反財經紀律，但工程款按市價計過高。被告遂提出應按審計意見降低工程款50萬元，原告延期完工，應付賠償責任。被告認為應依投標書、合同規定和審計意見來確定工程款，并提起反訴，要求原告承擔遲交工程的責任。
案情焦點
原告認為：雙方簽訂的工程承包書合法有效，原告工程無質量爭議。被告應按三方最后簽訂的價款協議書的規定支付工程款。理由為：
1、工程款的數額只能以合同確定。
招標屬要約邀請行為，投標是要約行為。但雙方一旦訂立了合同，其權力義務就應依合同確定。《招標投標法》中強調應當按合同而非投標書來履行合同，這表明合同書與投標書的內容可以不一致，不一致時應依合同規定來履行。在本案中，投標書與合同約定的價款不一致，合同已修改了投標書的內容，就應按修改后的合同條款來確定工程款。
2、合同內容變更后，應以最終協議內容確定價款。
合同第三條規定：“裝修款暫定為160萬元，預算由甲方提出后經乙方同意，并經XX銀行審核，不再更改。”這說明160萬元是個待定價款，確定具體數額的程序為原告提出預算，被告審核同意，銀行審核后三方簽字方可確定價款；一旦確定款額后，不得再作變更，即使成本上漲，原告也不可要求增加款項了。
本案中的工程款確定，正是當事人以該條規定執行的結果：即雙方同意工程款為240萬元，銀行審核并三方在價款協議書上簽字，彼此當事人已就工程款達成了一致協議。
該協議應視為當事人對原合同條款的補充，被告不執行協議內容，已構成違約。
3、審計意見的效力。
審計機關對國企的審計與監督是合法的，但其意見是否是定案的依據？
依據法律規定：審計監督主要針對的是國有資產是否流失、國有企業是否違反了財經紀律、交易雙方是否惡意串通損害國家利益等問題。若發現此類問題，可在審計結論中作出認定，該認定也可作為確定合同無效的因素加以考慮。但這都屬于一種行政監督，不能直接干涉民事關系。故該審計意見只是一個證據，不能是定案的直接法律依據。
4、延期交付工程具有正當理由。
判案分析
本案中，原告的遲延具有正當理由。因為簽訂合同后被告只支付了50萬元預付款，因調整部分裝修項目等原因，雙方對價格產生爭議，原告繼而中止施工。若無爭議致停工一個月，原告也不會延期一個月交工。因合同第三款賦予了原告重新報價的權利，故發生爭議的責任不全在原告。
在如何的現實社會中，大部分人對于協議書應該還是比較陌生的，因為可能在日常生活中比較少接觸這一類文書，但其實協議書是很重要的一種文書。下面是小編給大家整理的購房相關協議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
購房相關協議書1甲方： (身份證號： )
乙方： (身份證號： )
經甲乙雙方協商一致，甲方現將在其本工作單位(奎文區公安局宿舍區)所購住房一套，轉讓給乙方所有，雙方達成協議如下：
1、該房屋的具置、樓層、面積待定，以上需甲方根據所在單位的選房條件、選房順序號并征得乙方的意見后確定。
2、交房時間以甲方單位交房時間為準。
3、付款方式：所交購房款及其他相關費用均由乙方繳納，繳款數額及繳款時間按甲方單位要求，甲方須提供協助，繳款單據由乙方保管。
4、該房所有權歸乙方所有，甲方單位若允許更名或以乙方名義辦理房產證時，甲方須積極協助辦理相關手續。
所產生的費用由乙方承擔。
5、乙方一次性付給甲方房屋轉讓費35000元，本協議簽定時一次付清，甲方出具收款收據給乙方。
6、該協議一經簽定，雙方均不得反悔。
若甲方違約，除雙倍返還乙方的轉讓費外，并承擔房屋總價款30%的賠償款。若乙方違約，轉讓費用不得返還。
7、如因不可抗力的原因導致協議不能履行，須雙方協商處理。
8、本協議雙方簽字后生效。
9、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
購房相關協議書2甲方：陳某，身份證號碼：
乙方：陳某某，身份證號碼：
丙方：趙某，身份證號碼：
甲、乙、丙三方為了合伙經營賓館，經商議決定共同出資購買重慶__x房地產開發有限公司開發位于__區__x路a棟88-4、88-9和a棟b-2、b-3、b-4、b-5、b-6之房屋，現就上列房屋(以下簡稱協議房屋)之產權及使用事宜，達成如下協議：
一、協議房屋共計價款1381940元。協議三方已于__年11月份各出資243980元(大寫：貳拾肆萬叁仟玖佰捌拾元整)共計731940元(大寫：柒拾叁萬壹仟玖佰肆拾元整)繳付了協議房屋的首付款，余款650000元(大寫：陸拾伍萬元整)通過銀行按揭方式支付。
協議三方按各1/3的比例共同償還銀行貸款的本金和利息。
二、三方一致同意將該協議房屋登記在甲方名下。該產權登記并非協議房屋真實的權利歸屬，協議房屋之所有權由甲、乙、丙三方按份享有，每人享有1/3的權屬。
三、未經甲、乙、丙三方協商一致書面同意，甲方不得私自處分……。
四、鑒于協議房屋用于合伙經營賓館，因此，各方應按各1/3之比例按份承擔所有房屋裝修費用。
五、各方承諾并保證：……。
六、任何一方因其個人債務需要以協議房屋抵償，均只能按照本協議第五條之規定辦理。若因其個人債務影響賓館經營，該債務人應對其他各方(賓館)承擔損害賠償責任。
任何一方因其個人原因使協議房屋被司法查封或被其他單位(個人)妨礙使用，給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
七、各方均應恪守本協議約定，任何一方違反本協議之任一條之規定，均屬于違約，應支付其他各方違約金10萬元，并應賠償因其違約給其他方造成的損失。
若因一方違約致使本協議終止或解除，違約方應賠償協議其他方的經濟損失16萬元，違約方并放棄以任何理由要求減少此項賠償金額的權利。但若該金額不能完全賠償守約方的損失時，則守約方有權要求違約方承擔全部損失的賠償責任。
八、本協議未盡事宜，由協議各方另行協商簽署補充協議約定。
九、本協議經各方簽署后生效，一式叁份，各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印)：
乙方(簽字捺印)：
丙方(簽字捺印)：
簽署時間：
購房相關協議書3甲方：
乙方：
根據《建筑法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。
建筑工程概況
私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設計為磚混結構馬鞍架一層平房兩幢建筑，建筑面積__x。工程預算造價：每平方米__x元人民幣，總建造價格__x元人民幣。
建筑設計要求
1.本工程為磚混結構住宅平房建筑，建筑面積__x㎡，院內+-0.0以馬路標高而定。
2.砌體材料采用mu10機制紅磚，m75混合砂漿砌筑，墻體厚度除圖紙注明者外，均為240，墻體轉角及與隔墻連接處，每10皮磚設墻體拉接筋一處。
3.外裝修：院內立面均為瓷磚貼面，色澤自選。
院外1:2水泥砂漿加裝飾縫拉毛，并白水泥刷白。
4.內裝修：衛生間，洗嗽室，櫥房立面均貼200×300白瓷面磚。
其余內墻面均為水泥砂漿抹面，纖維素大白粉亂白，刷室內白涂料二遍。所有房間地面均鋪地板磚，檔次及色澤自定。
5.門窗立樘及油漆：m-4居中樘，m-6靠外墻面安裝，其余門均與開啟方向墻面平齊立樘并加裝木門帖臉。
C-1.2.3.5均居墻中樘，c-4與室內墻面平齊立樘。門的油漆按裝修而定。
6.屋面由坡屋面和平屋面組成：坡屋面為檁條，木椽，面板，草泥鋪設機制紅瓦，坡挑檐為鋪設棕紅色硫璃瓦，平屋面水泥砂漿加防水粉加壓抹光。
前檐屋面排水采用pvc管排至地面，管徑100。
7.櫥房餐廳隔斷：下為900高120磚墻并帖白瓷面磚，上為鋁合金窗隔斷。
中間為m-4推拉門。
結構設計說明
1.本工程采用條型基礎，深度開挖至老土，原土夯實3:7灰土300厚，要求分層夯實。
開挖時如遇墓穴或軟土，要求另行處理。
2.基礎圈梁，壓頂圈梁，梁，板均為C20。
鋼筋保護層厚度：梁25，板15mm。
3.鋼筋：“中”“中”分別表示為1，2級鋼筋(因打字中找不到符號，以“中”字和“1，2”代替)未注明分布筋為中6-250。
大梁中間配置彎起筋一根。
4.門窗洞口過梁均為預制過梁，選用有關標準圖集。
照明設計說明
1.采用一相二線50HZ220V電壓供電，進戶線采用鋼制支架架空引來，支架提前預埋。
2.進戶線處做重復接地處理,利用上下圈梁鋼筋焊接引至地下。
3.導管穿線管保護，在墻，圈梁，頂棚吊頂上面暗設，管徑選擇：2×2.5，中15，3-4×2.5，中20。
4.配電箱為鐵制成品暗裝，設置位置自定，暗箱開關核心距地1.4m，暗箱插座核心距地0.3m，櫥房，衛生間暗裝插座核心距地1.5m或距吊頂0.3m。
具體設置位置及數量按甲方要求而定。
供排水設計說明
1.給水設計說明：冷水采用抽井水上屋頂，設置水箱供水。
熱水采用太陽能熱水器供水。
2.排水設計說明：采用PVC管排水，搞地基時做地溝，小型化糞池，配合土建預留安裝洞及套管施工。
部分材料要求
水泥：均使用武山鴛鴦水泥分別為：上下圈梁，坡挑檐均使用425標號水泥，其余使用325標號水泥。
鋼筋：均按圖紙要求，圖紙注明的“中”“中”分別表示為1，2級鋼筋(因打字中找不到符號，以“中”字和“1，2”代替)，未注明分布筋為中6-250。大梁中間配置彎起筋一根。
檁條：馱墻檁條小頭為16公分，空墻檁條小頭為20公分。上房客廳與廂房客廳的中間檁條必需放一根大檁條，像桴子一樣大。
其余材料：地板磚，立面墻瓷磚，硫璃瓦，木制門，室內白瓷磚等材料甲方自選，自選后形成的價差由甲方找補。
承包施工方式
本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。
本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料。
因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則甲方概不承認，不承擔經濟責任。
乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。
乙方在施工中必須接受甲方監理工程人員的監工，并接受合理化建議并采納。
本工程預定工期為120天。
本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內硬化等項目不包括在本合同內，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
工程付款方式
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
工程付款方式為現金支付。
工程開工按合同總造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體工程峻工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
工程其它事項
工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。
工程在建設過程中，因市場發生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價。
工程未盡事宜，雙方隨時協商解決，并簽定工程輔助合同書。
本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商，一致同意。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
工程地點：
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協議，本工程由乙方負責為甲方進行_______________園林綠化工程施工，本著互相協作、緊密配合的原則和保證工程順利進行，特簽訂此合同以共同遵守。
一、工程內容和承包方式：
1、工程內容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包質量的大包干式承包。
3、園林綠化所需的材料、植物品種、數量、規格按配置方案及工程預算書。
二、工程造價：
乙方按工程施工范圍、施工圖紙提交一份工程預算書，按園林建筑、綠化____類工程標準取費，人工、材料、機械調差按施工期間有關文件執行，工程造價暫定為人民幣元。
三、付款方式
1、方簽訂合同后，甲方支付工程造價的______%給乙方作為工程預付款。
2、工程完工甲方初驗合格后付款項______%，余款待保養期滿（三個月）甲方驗收合格后十天內一次付清。
四、工期
1、本工程總工期天（日歷從開工之日算起）。
2、開工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
五、雙方責任：
（一）甲方責任：
1、負責辦理施工報建手續，領取建筑許可證和施工許可證。
2、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理結算。
相關的合同范本·弱電施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·電力建設工程施工合同·水利水電工程施工協議書·綠化施工合同·水利水電工程施工協議書·裝修施工協議書（二）乙方責任：
1、按施工圖紙及有關施工技術規范進行施工。
2、承擔綠化工程完工后的保養責任，保證綠化工程苗木成活率100%。保養期內補種苗木的保養順延1個月。
3、工程竣工后清理現場，做到工完場清。
六、本合同一式兩份，雙方簽字生效，各執一份，具同等效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
